版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
服裝定做承攬合同范本第一篇服裝定做承攬合同范本第一篇承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱(chēng):_________
型號(hào):_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計(jì)量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費(fèi):_________
單位總價(jià):_________
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱(chēng)完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱(chēng)交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條乙方提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱(chēng):_________
型號(hào):_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計(jì)量單位:_________
數(shù)量:_________
單價(jià):_________
總價(jià):_________
圖紙、技:_________
術(shù)資料及:_________
交付時(shí)間:_________
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱(chēng):_________
交付時(shí)間:_________
交付地點(diǎn):_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗(yàn)方法:_________
運(yùn)輸方法:_________
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。
乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。
甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);
不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________傳遞。
以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;
否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。
本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
服裝定做承攬合同范本第二篇供方:
需方:
根據(jù)《_經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前,向需方提供共___套(以實(shí)際量體人數(shù)結(jié)算)。每套___元整,合計(jì)人民幣_(tái)__元整。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),采用版型。
三、面料:
料樣:(各留料樣)
四、交貨:由供方運(yùn)輸?shù)健?/p>
五、結(jié)算方式及期限:
合同簽訂后日內(nèi),預(yù)付貨款___萬(wàn)元,剩余貨款交貨驗(yàn)收后,全部付清。
六、如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由供方派人按照服裝行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定,如確屬質(zhì)量問(wèn)題,供方負(fù)責(zé)修理或重做,不超過(guò)___年___月___日。
七、本合同簽訂后,具有法律效力,如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時(shí),雙方應(yīng)立即協(xié)商,另立協(xié)議書(shū)。
八、如有一方不履行合同條款規(guī)定,則合同相關(guān)管理部門(mén)按國(guó)家合同法規(guī)定進(jìn)行裁定,由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,賠償對(duì)方損失。
九、供需雙方由于人力不可抗拒的災(zāi)害確屬非企業(yè)本身造成的原因不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商同意,由合同管理機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、雙方有權(quán)對(duì)對(duì)方的違約行為訴訟法律,雙方約定發(fā)生法律糾紛的起訴執(zhí)行地為陽(yáng)泉郊區(qū)法院。
十一、其他未盡事宜,另訂附件。
十二、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份。
供方:
負(fù)責(zé)人:
代表人:
需方:
負(fù)責(zé)人:
代表人:
年月日
服裝定做承攬合同范本第三篇定作單位:______________________________
_______________項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機(jī)械制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《_建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、加工品名:____________________高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價(jià):每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計(jì)_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
第三條加工材料供應(yīng)與采購(gòu)
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排套材下料,排圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購(gòu);采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗(yàn)收交付:加工完畢預(yù)組裝后,以國(guó)家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,辦理交付手續(xù)。出廠時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn);如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求,乙方應(yīng)無(wú)償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,不對(duì)乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
服裝定做承攬合同范本第四篇定作方:__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《_合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
第二條原材料由甲方提供。
乙方對(duì)甲方提供的原材料要及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
第三條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的.產(chǎn)前樣執(zhí)行,產(chǎn)前樣仍需要修改的,以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見(jiàn)作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,
3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第五條服裝交付
1、交貨地址:__________________________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:
第六條服裝驗(yàn)收:
甲方派跟單員到乙方工廠跟進(jìn)產(chǎn)品工藝,生產(chǎn)進(jìn)度。對(duì)甲方跟單員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,乙方必須及時(shí)改正。定單完成后,甲方對(duì)貨物進(jìn)行全面驗(yàn)收:
1、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。
2、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
4、驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對(duì)于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第七條報(bào)酬結(jié)算
付款期限:甲方應(yīng)于貨物驗(yàn)收無(wú)誤后,付清合同總貨款的90%;
第八條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第九條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于__________起生效,合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方(簽名):________________乙方(簽名):________________
甲方(章):________________乙方(章):________________
________年____月____日________年____月____日
服裝定做承攬合同范本第五篇甲方:
附加身份證復(fù)印件
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專(zhuān)用工具,乙方自購(gòu)。
如在本廠購(gòu)買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫(huà),為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買(mǎi)材料。
如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)杞?jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時(shí)以的倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米元的倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月,年月日起至年月日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
乙方:
年月日
服裝定做承攬合同范本第六篇甲方:
乙方:
甲方委托乙方加工服裝一批,經(jīng)雙方協(xié)商,同意按以下合同條款執(zhí)行。
一、加工服裝款號(hào):布料:
二、加工數(shù)量:
三、服裝加工費(fèi)(乙方包線)
四、乙方必須嚴(yán)格按照甲方的生產(chǎn)制造單,生產(chǎn)板批語(yǔ)及生產(chǎn)物料要求進(jìn)行生產(chǎn)操作,開(kāi)大貨前提供生產(chǎn)板一件,給甲方確定后才可開(kāi)貨。用布量面料袋布撞色布(皮)(用布量已計(jì)損耗)
五、乙方必須在開(kāi)裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車(chē)間物料,才能開(kāi)裁,如果有疑問(wèn)立即通知甲方,否則造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
六、以嘜架用布量為標(biāo)準(zhǔn),如超出用布量,由乙方負(fù)責(zé)賠償,按本市原價(jià)計(jì)算。
七、交貨日期_________年____月____日全部送回本廠,或甲方叫洗水廠收貨,如到期交不到貨,由乙方負(fù)責(zé)賠償。車(chē)間出貨前必須翦長(zhǎng)線。
八、如在生產(chǎn)過(guò)程,不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨,由乙方負(fù)責(zé)賠償,每件元計(jì)算,如車(chē)間質(zhì)量問(wèn)題為2%。
九、乙方應(yīng)在車(chē)間出貨一個(gè)星期內(nèi)退回剩余物料,如過(guò)期后絕不給退。
十、結(jié)算方式:出貨后雙方對(duì)過(guò)數(shù),30天后結(jié)算加工費(fèi)。
十一、以上條款經(jīng)雙方簽字后即時(shí)生效(未盡事宜由雙方協(xié)商解決)結(jié)算完畢合同自動(dòng)終止。
甲方代表人:
乙方代表人:
服裝定做承攬合同范本第七篇甲方:
乙方:
甲方因企業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)增加,經(jīng)考察選擇乙方車(chē)工班作為本公司長(zhǎng)期固定服裝加工點(diǎn),雙方實(shí)行互利合作。為明確甲乙雙方各自責(zé)任,保障雙方權(quán)益,特訂立本合同。
一、雙方約定本合同期限為三年。合同期內(nèi),乙方固定為甲方提供服裝加工服務(wù),甲方為乙方安排業(yè)務(wù)和訂單。乙方保證每批服裝根據(jù)甲方訂單要求按期出貨,甲方保證乙方每年服裝加工業(yè)務(wù)產(chǎn)值(加工款)不少于35萬(wàn)元。
二、乙方服裝加工點(diǎn)的廠房、人工、機(jī)具、管理和電費(fèi)由乙方自行承擔(dān)解決,甲方提供裁片、輔料、商標(biāo)和樣品,乙方必須按甲方提供的樣品和甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
三、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):甲方以每批訂單約定的交貨日期按照樣品驗(yàn)收。部分訂單,甲方根據(jù)需要會(huì)派業(yè)務(wù)員跟單,乙方必須接受甲方業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)和監(jiān)督,并為其提供食宿。
四、裁片、輔料等由甲方發(fā)貨運(yùn)至乙方加工點(diǎn),乙方檢查數(shù)量后在甲方統(tǒng)一制作的發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。完成加工任務(wù)后,乙方負(fù)責(zé)將成品運(yùn)至甲方廠內(nèi),甲方檢驗(yàn)合格后,由甲方出具收貨單。
五、如因乙方縫紉制作等原因造成的質(zhì)量缺陷,由乙方負(fù)責(zé)翻工或重做,并承擔(dān)損失;如因甲方提供的裁片、樣品有誤產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷,由乙方負(fù)責(zé)翻工,翻工或重做的工資由甲方按實(shí)補(bǔ)償。
六、乙方須按甲方各批訂單約定的時(shí)間按期交貨,如因乙方原因造成的延誤,一切延誤損失由乙方承擔(dān),甲方并按該訂單加工款的20%扣罰乙方,作為乙方違約金。
七、加工款結(jié)算方式:服裝加工款按件計(jì)價(jià),計(jì)件單價(jià)根據(jù)訂單確定,每月25日雙方按甲方出具給乙方的收貨單結(jié)算一次,每月30日前,甲方按乙方當(dāng)月加工款的70%支付,余款在每年春節(jié)放假前結(jié)清。
八、如甲方不能保障乙方業(yè)務(wù)量的,以每年35萬(wàn)元加工產(chǎn)值為保底基數(shù),按其保底基數(shù)不足部分的15%,向乙方賠付違約金。
九、合同期內(nèi),乙方原則上只能固定為甲方提供服裝加工服務(wù),服從甲方的生產(chǎn)計(jì)劃安排,如乙方發(fā)展擴(kuò)充或甲方提供的業(yè)務(wù)量不能滿(mǎn)足乙方的生產(chǎn)能力時(shí),在保證甲方定單按期完成的前提下,乙方可自行適當(dāng)承攬其他業(yè)務(wù),但必須提前獲得甲方同意,否則,乙方需向甲方支付年加工款10%的違約金。
十、本合同一式兩份,經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效,在履行過(guò)程中如發(fā)生其他問(wèn)題,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
年月日
服裝定做承攬合同范本第八篇甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)雙方友好協(xié)商,訂立服裝加工合同如下:
一、委托加工項(xiàng)目
1、委托加工產(chǎn)品:。
2、數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn)。
3、單價(jià):。
4、交貨期限:按乙方接單日起天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,應(yīng)在年月日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn),甲方要求乙方使用的原材料為。
2、甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于年月日制作出樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則》(見(jiàn)附件)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不符的,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
四、乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3、繡制“煒城”標(biāo)徽工藝的確認(rèn);
4、縫紉手工藝的確認(rèn);
5、其他質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn);
6、乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷(xiāo)售期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題;
7、乙方在合同期內(nèi)對(duì)質(zhì)量責(zé)任需支付保證金;
8、甲方允許乙方制作誤差率為‰。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
2、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售;
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式
1、乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;
2、于甲方指定的地點(diǎn)交貨。
3、運(yùn)輸方式為;運(yùn)費(fèi)由負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷(xiāo)售期限
1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)及跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后,交付總貨款的%;
2、在銷(xiāo)售期內(nèi)無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的%;
3、銷(xiāo)售期限:。
九、結(jié)算方式
1、在乙方交貨后,由乙方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行賬戶(hù)為:
銀行戶(hù)名:。
開(kāi)戶(hù)銀行:。
銀行賬號(hào):。
十、違約責(zé)任
1、乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時(shí)間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價(jià)款總值%的違約金;
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣萬(wàn)元(大寫(xiě):),甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門(mén)對(duì)其進(jìn)行處罰;
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
5、乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo),如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的%違約金;
6、乙方無(wú)權(quán)銷(xiāo)售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷(xiāo)售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的%支付違約金;
7、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識(shí),每少貼一件賠償甲方元(大寫(xiě):);
8、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶(hù)直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決(只能選擇一種,如選擇仲裁務(wù)必填寫(xiě)仲裁委員會(huì)名稱(chēng)):
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁;
2、依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其它事項(xiàng)
1、《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則》為本合同附件,與合同具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
年月日年月日
服裝定做承攬合同范本第九篇甲方:_________
乙方:_________
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方生產(chǎn)一批:
1.乙方必須按照甲方的交貨時(shí)間和數(shù)量交入甲方倉(cāng)庫(kù)(費(fèi)用乙方承擔(dān))否則由此造成的損失由乙方承擔(dān)。超過(guò)規(guī)定的交貨時(shí)間,貨款或加工費(fèi)2個(gè)月后付款。超過(guò)1天,扣加工費(fèi)的5%,2天扣10%,以此類(lèi)推。
2.乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的樣衣及制作要求進(jìn)行操作,乙方必須對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量完全負(fù)責(zé),乙方在生產(chǎn)車(chē)間必須把質(zhì)量控制好,以免返工重檢,甲方對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)返工比例在8%以上,只結(jié)算貨款或加工費(fèi)的80%,針織只允許翻工比例在6%,梭織返工比例允許在4%。
3.甲方在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)可挽救的質(zhì)量的問(wèn)題,扣貨款的一半,到客戶(hù)無(wú)扣款后再付給乙方。
4.甲方在收到乙方的成品后進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)于不合格產(chǎn)品,甲方有權(quán)拒收,由此產(chǎn)生的后果由乙方負(fù)責(zé)。殘次品將由生產(chǎn)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5.成品交到甲方倉(cāng)庫(kù),如發(fā)現(xiàn)線頭沒(méi)剪干凈,由甲方安排人員剪。所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),每件扣加工費(fèi)元。
6.乙方在生產(chǎn)前送三套產(chǎn)前樣給甲方跟單人員確認(rèn),封樣方可生產(chǎn)。
7.付款方式:所有產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后結(jié)算之日起二個(gè)月內(nèi)付清,但盡量提前付給。
8.乙方應(yīng)及時(shí)配合把返工的產(chǎn)品返好,通知在10小時(shí)內(nèi)沒(méi)來(lái)洋森返工,或拉回去返工的,每套按1元雇工人返工,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.乙方應(yīng)按公司發(fā)貨數(shù)量交貨,如有少數(shù)或次品,每件/套按出廠價(jià)扣款。
10.此合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字后生效。
11.此合同項(xiàng)下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。
12.簽約時(shí)間________年。
甲方(單位蓋章):_________乙方(單位蓋章):
_________授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
________年____月____日_________年____月____日
服裝定做承攬合同范本第十篇定做方:________________________
地址:________________________
電話(huà):________________________
法定代表人:________________________
承攬方:________________________
地址:________________________
電話(huà):________________________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書(shū),亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢驗(yàn),定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證。如果國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認(rèn)
定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
承攬方收到定做方訂單在________________工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購(gòu)數(shù)量________________套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起_______________天內(nèi),定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預(yù)付款,余下_______________%在定做方驗(yàn)收貨物后_______________天內(nèi)付清給承攬方。
產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準(zhǔn)。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方,定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。
每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交(提)定做物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用
發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。
發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn),力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費(fèi)用。
承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及________________費(fèi),由承攬方負(fù)擔(dān)。
十二、加工貿(mào)易手冊(cè)、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào),但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失,由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
十三、保密條款
承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。
未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷(xiāo)會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。
定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無(wú)限制的財(cái)產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責(zé)任
未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金_______________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______________%(10%~30%)或酬金總額的_______________%(20%~60%)的違約金。
異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔(dān)違
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 生態(tài)修復(fù)技術(shù)在水域生態(tài)保護(hù)中的作用
- 2 認(rèn)識(shí)幾種常見(jiàn)的巖石(說(shuō)課稿)-2023-2024學(xué)年科學(xué)四年級(jí)下冊(cè)教科版
- 2024-2025學(xué)年高中化學(xué) 化學(xué)實(shí)驗(yàn)基本方法說(shuō)課稿 新人教版必修1
- Unit 1 Lesson 1 At the Airport(說(shuō)課稿)-2024-2025學(xué)年冀教版(三起)英語(yǔ)六年級(jí)上冊(cè)
- 2024-2025學(xué)年高中物理 第10章 熱力學(xué)定律 1 功和內(nèi)能說(shuō)課稿 新人教版選修3-3
- 2023八年級(jí)道德與法治上冊(cè) 第二單元 遵守社會(huì)規(guī)則 第五課 做守法的公民 第2框 預(yù)防犯罪說(shuō)課稿 新人教版
- Unit 2 Ways to school Part A Let's learn (說(shuō)課稿)-2024-2025學(xué)年人教PEP版英語(yǔ)六年級(jí)上冊(cè)001
- 10的再認(rèn)識(shí)(說(shuō)課稿)-2024-2025學(xué)年一年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)人教版
- 2 時(shí)、分、秒(說(shuō)課稿)-2023-2024學(xué)年二年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)蘇教版
- 2金木水火土 第1課時(shí)(說(shuō)課稿)2024-2025學(xué)年部編版語(yǔ)文一年級(jí)上冊(cè)
- 腕管綜合征課件
- 事業(yè)單位工作人員年度考核登記表(通用模板)
- 人教版七年級(jí)數(shù)學(xué)下冊(cè)《垂線》
- 駱駝祥子 故事情節(jié)
- 公開(kāi)選拔村級(jí)后備干部報(bào)名登記表
- 2022年湖南公務(wù)員考試《申論》真題套卷(鄉(xiāng)鎮(zhèn)卷)2
- 【薪酬】國(guó)有企業(yè)中長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)課件
- 《新聞攝影教程(第五版)》第三章 新聞攝影工作者的職責(zé)與素養(yǎng)
- 學(xué)前兒童行為觀察第一章觀察概述課件
- 化學(xué)品防范說(shuō)明編碼
- 帕金森病(英文版)課件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論