2024年消防排煙系統(tǒng)工程承攬協(xié)議細則版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年消防排煙系統(tǒng)工程承攬協(xié)議細則版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質2.雙方權益2.1承攬方權益2.1.1工程承攬范圍2.1.2工程質量要求2.1.3工程進度要求2.1.4工程款項支付2.2甲方權益2.2.1提供設計圖紙和技術要求2.2.2提供施工場地和條件2.2.3工程驗收和交付2.2.4工程款項支付3.工程設計和施工3.1設計責任3.2設計變更3.3施工責任3.4施工質量管理3.5施工進度管理4.工程材料和設備4.1材料和設備供應4.2材料和設備質量要求4.3材料和設備驗收4.4材料和設備保管和使用5.工程驗收和交付5.1驗收標準和程序5.2驗收時間5.3驗收不合格的處理5.4工程交付6.工程款項6.1款項支付方式6.2工程進度款的支付6.3竣工結算6.4款項支付的違約金7.違約責任7.1承攬方的違約責任7.2甲方的違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2訴訟管轄法院9.合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除條件10.其他條款10.1保密條款10.2知識產權保護10.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項11.合同的簽署和備案11.1合同簽署時間11.2合同備案程序12.附件12.1設計圖紙和技術要求12.2工程量清單12.3材料和設備清單13.合同份數13.1正本份數13.2副本份數14.合同簽署人14.1承攬方簽署人14.2甲方簽署人第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年消防排煙系統(tǒng)工程1.2工程地點：甲方指定的工程現(xiàn)場1.3工程規(guī)模：根據設計圖紙和工程量清單確定的規(guī)模1.4工程性質：消防排煙系統(tǒng)安裝工程第二條雙方權益2.1承攬方權益2.1.1工程承攬范圍：根據設計圖紙和工程量清單，承攬方負責完成消防排煙系統(tǒng)的安裝、調試、驗收等相關工作。2.1.2工程質量要求：消防排煙系統(tǒng)應符合國家相關標準和規(guī)范，并通過甲方組織的驗收。2.1.3工程進度要求：按照甲方提供的工程進度計劃進行施工，確保工程按時完成。2.1.4工程款項支付：按照雙方約定的付款方式和進度進行支付。2.2甲方權益2.2.1提供設計圖紙和技術要求：甲方應按照合同約定提供完整的消防排煙系統(tǒng)設計圖紙和技術要求。2.2.2提供施工場地和條件：甲方應提供適宜的施工場地和必要的施工條件，確保工程順利進行。2.2.3工程驗收和交付：甲方應按照合同約定組織工程驗收，并在驗收合格后接收工程。2.2.4工程款項支付：甲方應按照合同約定的付款方式和進度支付工程款項。第三條工程設計和施工3.1設計責任：承攬方應按照甲方提供的消防排煙系統(tǒng)設計圖紙和技術要求進行施工。3.2設計變更：如遇設計變更，承攬方應及時通知甲方，并按照甲方的要求進行調整。3.3施工責任：承攬方應按照設計圖紙和施工技術標準進行施工，保證工程質量。3.4施工質量管理：承攬方應建立健全施工質量管理體系，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范。3.5施工進度管理：承攬方應制定詳細的施工進度計劃，并按照計劃進行施工，確保工程按時完成。第四條工程材料和設備4.1材料和設備供應：承攬方負責提供本合同工程所需的材料和設備。4.2材料和設備質量要求：提供的材料和設備應符合國家相關標準和規(guī)范，具備合格證明。4.3材料和設備驗收：甲方應按照合同約定對提供的材料和設備進行驗收，不符合要求的材料和設備不得使用。4.4材料和設備保管和使用：承攬方應妥善保管和使用材料和設備，確保工程順利進行。第五條工程驗收和交付5.1驗收標準和程序：消防排煙系統(tǒng)的驗收應按照國家相關標準和規(guī)范進行，甲方組織驗收。5.2驗收時間：工程完成后，承攬方應提前通知甲方進行驗收。5.3驗收不合格的處理：如驗收不合格，承攬方應按照甲方的要求進行整改，直至通過驗收。5.4工程交付：驗收合格后，甲方應按照合同約定接收工程，并支付剩余工程款項。第六條工程款項6.1款項支付方式：工程款項的支付分為預付款、進度款和竣工結算。6.2工程進度款的支付：按照雙方約定的進度進行支付，承攬方提供相應的進度報告和工程量清單。6.3竣工結算：工程完成后，雙方按照實際完成的工程量和合同約定的價格進行結算。6.4款項支付的違約金：如甲方逾期支付工程款項，應按照合同約定支付違約金。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.1.1承攬方未按照合同約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金計算方式按合同約定執(zhí)行。8.1.2承攬方提供的材料和設備不符合合同約定，應承擔更換、修復或賠償的責任。8.1.3承攬方未按照約定的進度完成工程，應向甲方支付違約金，違約金計算方式按合同約定執(zhí)行。8.2甲方的違約責任8.2.1甲方未按照合同約定支付工程款項，應向承攬方支付違約金，違約金計算方式按合同約定執(zhí)行。8.2.2甲方未按照約定提供施工場地和條件，導致工程無法順利進行，應承擔相應責任。8.2.3甲方未按照約定進行工程驗收，導致工程無法按時交付，應承擔相應責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院具有管轄權。第十條其他條款10.1保密條款：雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。10.2知識產權保護：雙方應對在合同履行過程中產生的知識產權予以保護，未經對方同意不得使用或轉讓給第三方。10.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項：雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得進行任何違法活動。第十一條合同的簽署和備案11.1合同簽署時間：雙方代表在本合同的一頁簽字蓋章，即為合同正式生效。11.2合同備案程序：雙方應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，將合同副本提交至相關部門進行備案。第十二條附件12.1設計圖紙和技術要求：附件一，詳細描述消防排煙系統(tǒng)的設計要求和施工細節(jié)。12.2工程量清單：附件二，列明消防排煙系統(tǒng)工程所需的材料、設備和勞動力等工程量清單。12.3材料和設備清單：附件三，列明提供給承攬方的材料和設備清單，包括品牌、型號、數量等信息。第十三條合同份數13.1正本份數：一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十四條合同簽署人14.1承攬方簽署人：授權代表簽名14.2甲方簽署人：授權代表簽名第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：設計圖紙和技術要求詳細描述消防排煙系統(tǒng)的設計要求和施工細節(jié)，包括系統(tǒng)的布局、規(guī)格、材料要求、安裝工藝、驗收標準等。此附件為合同的重要組成部分，雙方應嚴格按照設計圖紙和技術要求進行施工和驗收。附件二：工程量清單列明消防排煙系統(tǒng)工程所需的材料、設備和勞動力等工程量清單，包括材料和設備的品牌、型號、數量、單價、總價等信息。雙方應根據工程量清單進行工程款的支付和結算。附件三：材料和設備清單列明提供給承攬方的材料和設備清單，包括品牌、型號、數量等信息。材料和設備應符合國家相關標準和規(guī)范，具備合格證明，并由承攬方負責妥善保管和使用。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照合同約定完成工程，應向甲方支付違約金。例如，如果承攬方未能在約定的工期內完成工程，則視為違約，應按照合同約定向甲方支付違約金。2.承攬方提供的材料和設備不符合合同約定，應承擔更換、修復或賠償的責任。例如，如果承攬方提供的材料和設備不符合設計和質量要求，導致工程質量問題，則承攬方應承擔更換、修復或賠償的責任。3.承攬方未按照約定的進度完成工程，應向甲方支付違約金。例如，如果承攬方未能按照約定的進度完成工程，導致工程延期，則應向甲方支付違約金。4.甲方未按照合同約定支付工程款項，應向承攬方支付違約金。例如，如果甲方未能在約定的時間內支付工程款項，則視為違約，應按照合同約定向承攬方支付違約金。5.甲方未按照約定提供施工場地和條件，導致工程無法順利進行，應承擔相應責任。例如，如果甲方未能按照約定提供適宜的施工場地和條件，導致承攬方無法正常施工，則甲方應承擔相應的責任。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同文件，包括和附件，是雙方約定權利和義務的法律文件。2.承攬方：指承擔消防排煙系統(tǒng)工程承攬責任的一方。3.甲方：指委托承攬方進行消防排煙系統(tǒng)工程的一方。4.設計圖紙和技術要求：指消防排煙系統(tǒng)的設計圖紙和技術文件，用于指導施工和驗收。5.工程量清單：指列明消防排煙系統(tǒng)工程所需的材料、設