《加工合同九篇》

1、加工合同九篇 加工合同 篇1 甲方(訂作方):_公司地址:_電話: 傳真:法定代表:_ _ 職務(wù):_ _乙方(承攬方)：公司地址：電話傳真國內(nèi)工廠：電話:傳真:法定代表: _ _ _職務(wù):_甲方委托乙方加工項目: 塑膠模具 3套經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工質(zhì)量要求制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產(chǎn)制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達(dá)到25萬啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時, 甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。第二條 模具材

2、料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗, 同時甲方也有權(quán)檢驗?zāi)＞卟牧霞澳＞呱a(chǎn)使用性能.第三條 技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法1.甲方提供產(chǎn)品零件的2d圖紙和3d圖, 乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說明等.2.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權(quán)要求乙方減少價款。3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復(fù)制品等.第四條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和

3、樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目, 驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的模具質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第五條 交貨的時間1.交還模具期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求模具制造周期為28天(收到訂金開始計算). 甲方將在

4、給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準(zhǔn)，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(12天).第六條 模具所有權(quán), 交貨地點, 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)1. 所完成的模具所有權(quán)應(yīng)屬于甲方, 在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗收合格后, 乙方應(yīng)將模具送到甲方指定的在長安范圍內(nèi)的某個地點, 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)行生產(chǎn)運作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)行生產(chǎn), 乙方還將負(fù)送返模具的責(zé)任.第七條 乙方的違約責(zé)任一、 未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換

5、，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。二、 實行代運送的模具，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。第八條 糾紛的處理委托合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；2.向人民法院起訴。本合同自_ _ 年_ _ 月_日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本(含附本 報價單 和 零件2

6、d圖 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.甲方：委托代表人：蓋公司章: 年 月日乙方：法定代表人：蓋公司章: _ _年_ _月_ _日 加工合同 篇2 訂立合同雙方：承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守第一條加工成品品名規(guī)格（長，寬，高cm）單位數(shù)量備注玻璃柜臺130x40x90件120塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜玻璃臺面柜臺180x100x95件20棉布貨架180x40x200件10大百貨電器貨架180x80x200件5小百貨貨架180

7、x50x200件80第二條加工成品質(zhì)量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)第三條原材料由甲方提供第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見

8、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方因此造成的損失，由乙方賠償?shù)谖鍡l工程價款：按核定價格單計算款25000元第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為

9、準(zhǔn)；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（貳萬元）甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款第十二條甲方的違約責(zé)任一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任

10、；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值的違約金六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收第十三條乙方的違約責(zé)任一，乙方如中途變更

11、定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值的違約金三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡

12、量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份甲方：××縣木具廠（蓋章）代表人：黃華新（簽名）地址：七都鎮(zhèn)電話：開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所帳號：乙方：×

13、;×縣百貨公司代表人：王新法地址：城關(guān)中山街號電話：開戶銀行：××縣支行帳號：一九八五年一月二十五日 加工合同 篇3 甲方：乙方：甲方委托乙方加工連衣裙、褲子、風(fēng)衣產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。第一條代加工內(nèi)容甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，加工詳述。單元：_元第二條甲方責(zé)任1、按計劃委托乙方為其加工甲方連衣裙、褲子、風(fēng)衣產(chǎn)品。2、向乙方提供加工品款式、數(shù)量、工藝要求、交貨時間等。3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議

14、，確認(rèn)的樣品驗收貨品。4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收貨品。第三條乙方責(zé)任1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。3、本合同所簽訂的加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。第四條付款方式及交貨地點甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后，與乙方簽訂委托加工通知單，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后財務(wù)核實即付余款，交貨地點為甲方庫房。第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，甲方應(yīng)在收到貨物之日起5日內(nèi)書面通知乙方處理，否則，

15、即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。第六條違約責(zé)任1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數(shù)量、質(zhì)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方此批貨款總價10%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。2、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責(zé)任外，另一方有權(quán)終止本合同。第七條合同有效期限本委托加工合同期限為，自_年_月_日至_年_月_日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。第八條不可抗力在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方

16、責(zé)任。第九條爭議解決辦法甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法交由仲裁委員會裁決處理。第十條其他1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協(xié)議），附件（或補充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：地址：地址：負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期： 加工合同 篇4 甲方： 乙方：經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方委托甲方制作 事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、項目名稱：二、制作工藝、數(shù)量和其他三、合同總金額：人民幣 （￥ 元）四、完成時間：年月日前完成制作安裝并交乙方進(jìn)行驗收。五、結(jié)算方式：乙方先付甲方訂金 元，甲方

17、應(yīng)開具收據(jù)給乙方。甲方按乙方要求在規(guī)定時間內(nèi)嚴(yán)格按報價工藝完成相關(guān)物料的成品制作、安裝并交乙方進(jìn)行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據(jù)一次性付清1本合同尾款，共人民幣元（￥ ）。 六、雙方權(quán)利及義務(wù)：1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應(yīng)付款的千分之五(5)收取違約金，直至所有款項付清為止。2、乙方提供的樣版、設(shè)計圖等不夠清晰，規(guī)格不符，甲方已要求更改，但乙方?jīng)]有更改而按樣品做出產(chǎn)品時，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認(rèn)等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔(dān)任何責(zé)任。4、如甲方不能準(zhǔn)時按質(zhì)按量制作完成，

18、每逾期一日應(yīng)按合同總金額的百分之三（3）向乙方支付違約金；5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權(quán)要求甲方重做，并由甲方承擔(dān)重做費用。6、甲方經(jīng)兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。7、 履行本合同產(chǎn)生的任何爭議，由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意向 提請裁決。七、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具同等法律效力；本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 甲方經(jīng)辦人：乙方經(jīng)辦人：年 月 日 年月日2 加工

19、合同 篇5 甲方（委托方）：乙方（受托方）：節(jié)目名稱：母盤刻字號：經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就上述節(jié)目光盤的加工復(fù)制及相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議，簽定合同如下：一、甲方委托乙方：圖像壓縮制作母盤復(fù)制切割包裝保存母盤、菲林發(fā)貨二、甲方須向乙方提供以下資料：1、正式電子出版物復(fù)制委托書或錄音錄像制品復(fù)制委托書和其它相關(guān)證明材料2、委托單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件以及甲方授權(quán)委托代理人身份證復(fù)印件。甲方委托乙方加工復(fù)制的音像制品和cd-rom內(nèi)容出現(xiàn)侵權(quán)時，均由甲方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。三、甲方于20xx年月日前向乙方提供以下文件材料cd-r/子盤張彩噴稿張圖擋套；四、復(fù)制類型：cdcdd-romdvd58厘

20、米盤卡片盤異型盤五、印刷要求：絲螢酴膠螢六、包裝及其他要求：簡包（1000張/件）精包七、驗收：以cd-r及本合同第五款要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。如有疑義，甲方必須在收貨當(dāng)日起，7日內(nèi)向乙方提出書面報告。八、交貨日期及條件：20xx年月日發(fā)貨。若甲方不能按時提供本合同第二三款所列文件及材料，則交貨期順延；因母盤、菲林不合格或設(shè)備故障不能按期交貨的，雙方協(xié)商后另定交貨日期。九、發(fā)貨方式：1、甲方自提；2、乙方代理發(fā)貨；收貨地址：；十、費用標(biāo)準(zhǔn)及合同金額:費用名稱數(shù)量單價小計(元)審批費盤元/盤母盤制作費張元/張cd-r+印刷費張元/張包裝材料費個元/個包裝費個元/個代出菲林費套元/套合同金額：元（人民

21、幣大寫：萬仟佰拾元整）十一、結(jié)算方式：預(yù)付30%貨款，余款貨到付清。十二、本公司的開戶行：上海銀行中山支行帳號：316434-xxxxxx1968十三、以上各條款雙方須嚴(yán)格執(zhí)行，不得違約；若甲方延遲給付貨款，每延遲一天，按延遲付款部分貨款的5向乙方支付滯納金。若乙方延遲交貨，每延遲一天，應(yīng)按未履行部分貨款的5向甲方支付違約金。十四、甲乙任何一方如遇不可抗拒的原因而造成無法履行合同時，根據(jù)不可抗拒影響，按規(guī)定免除部分或全部責(zé)任，當(dāng)事人一方應(yīng)當(dāng)在發(fā)生不可抗拒之日起3個工作日內(nèi)將事實通知對方，盡可能減輕因此給對方造成的損失，并在不可抗拒結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)提供事故的書面報告等文件給對方。十五、本合

22、同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十六、由于履行本協(xié)議而產(chǎn)生的糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向合同生效地人民法院提起訴訟。十七、本合同履行地為乙方所在地。十八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決；十九、本合同自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效，有效期3個月。甲方代表人：年月日乙方代表人：年月日 加工合同 篇6 合同編號：甲方：乙方：合同履行地:臺州黃巖根據(jù)中華人民共和國合同法之有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，自愿達(dá)成以下協(xié)議：一、甲方委托乙方加工以下產(chǎn)品，其性質(zhì)為委外加工,乙方在加工時所需的原材料、外協(xié)外購件以及包裝物等由乙方自行購買。二、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商一致后定價如下（具體見價格

23、協(xié)議附件）：三、成本費用計算依據(jù)：每一個產(chǎn)品的原材料重量為10只產(chǎn)品重量的平均數(shù)加上合理消耗，再乘以原材料單價則為材料成本，而外協(xié)外購件和包裝物等均按照甲方買入價賣給乙方或由乙方到甲方指定的供應(yīng)商處購買。四、如加工結(jié)束，模具回收，回料供應(yīng)商自行處理。五、乙方可以自行采購原材料，也可因生產(chǎn)所需向甲方購買物料，向甲方采購的材料由乙方自提，材料款在當(dāng)月月底即結(jié)算給甲方；六、質(zhì)量要求與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方供貨的產(chǎn)品須按照甲方提供的封樣件及相關(guān)技術(shù)要求為準(zhǔn)，質(zhì)量驗收與追溯產(chǎn)品按最終顧客使用為最終驗收，如果經(jīng)分析由于乙方加工工藝問題和購置的材料質(zhì)量問題造成零件不合格，由此給甲方造成損失，將由乙方負(fù)責(zé)全額賠償。七

24、、乙方對甲方所提供的'模具應(yīng)做好日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作，如在使用過程中發(fā)現(xiàn)模具由于乙方使用不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，由乙方自行負(fù)責(zé)修理或委托甲方有償維修，且由此造成產(chǎn)品的不合格，則由乙方全部承擔(dān)。如模具屬于自然損耗，由甲方組織修理，由于尺寸變更所造成的模具修改，則由甲方負(fù)責(zé)。八、甲方要貨以傳真或郵件方式下達(dá)采購訂單，乙方根據(jù)甲方采購訂單備貨，按甲方指定時間、地點到貨，確保甲方的生產(chǎn)需求，因乙方的供貨不及時造成甲方的生產(chǎn)和交付的延誤，乙方需承擔(dān)因此給甲方帶來的緊急損失(包括給甲方因此造成的甲方客戶處的損失)，甲方開具索賠單（附后）給乙方體現(xiàn)此損失；如因市場變化，數(shù)量增減急用等，乙方應(yīng)予以配合; 若產(chǎn)生

25、的額外費用特別巨大，則由甲、乙雙方共同承擔(dān)。九、交貨地點與驗收：貨到甲方倉庫后，由甲方負(fù)責(zé)對質(zhì)量、數(shù)量、包裝等進(jìn)行驗收，要求質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、計量相符、包裝完好無損。如甲方抽檢不合格，由于客觀條件需要乙方配合人員進(jìn)行全檢，乙方需要支付甲方因全檢產(chǎn)生的費用；費用原則上按照工時費核定，但是有隨著頻次的增加會相應(yīng)的增加；十、運輸方式與費用負(fù)擔(dān)：運輸方式不限，所有運輸物流費用全額由乙方承擔(dān)。十一、貨款結(jié)算：甲方收到乙方貨物經(jīng)驗收合格后入庫，乙方在次月15日前與甲方進(jìn)行對賬，雙方對賬認(rèn)可后在25日前開具17%增值稅專用發(fā)票，甲方按照發(fā)票日期120天后的月底支付貨款（付款方式為100%承兌支付）。十二、甲乙雙

26、方本著積極合作的態(tài)度履行本合同所規(guī)定的義務(wù)，承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)生糾紛或違約可協(xié)商解決，或到當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)申請仲裁，或向具有管轄權(quán)的當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，隨即終止本合同。十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同自20xx年9月30日起-20xx年9月30日止執(zhí)行（傳真件和復(fù)印件均有效）。甲方：乙方：授權(quán)代表： 授權(quán)代表：年 月日年月日 加工合同 篇7 甲方（委托方）： 乙方（承制方）：廠址： 廠址：電話： 電 話：甲方經(jīng)辦人： 乙方經(jīng)辦人：一、加工合同主要內(nèi)容：經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議：1、甲方因工作需要，委托乙方加工 。2、按加工程序乙方先打樣，甲方提供樣品鞋/

27、色卡/制做重點。3、打樣通過后，乙方報價，甲方在時效內(nèi)簽回單價。4、單價確認(rèn)后，甲乙雙方敲定材料備齊日/交貨期，甲方下給加工訂單。5、乙方在簽收甲方提供的材料時，務(wù)必嚴(yán)格落實抽查或全點手續(xù)，一旦乙方簽字認(rèn)可，則視同數(shù)量準(zhǔn)確，訂單以外領(lǐng)料須扣除加工費用（按甲方采購單價）。6、甲方派品檢人員駐乙方工廠監(jiān)控品質(zhì)，乙方須全力配合。7、乙方經(jīng)辦人必須重視首件確認(rèn)，沒有首件確認(rèn)不準(zhǔn)量產(chǎn)。8、乙方在開始生產(chǎn)時及生產(chǎn)過程中，甲方須安排生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、前段品管主任、后段品管主任或其它中高層干部之其中1人至少2次到乙方工廠進(jìn)行技術(shù)教工及品管督查。9、甲方須提供書面的生產(chǎn)制做重點/品質(zhì)要求事項/量產(chǎn)通知書/生產(chǎn)

28、指令單。10、甲方按雙方約定的付款方式支付加工款。11、乙方因本身原因延期交貨，或出現(xiàn)品質(zhì)異狀導(dǎo)致甲方直接經(jīng)濟(jì)損失與誤工損失時，須100%承擔(dān)損失責(zé)任。12、乙方在生產(chǎn)過程中遇到突發(fā)異狀時，不可盲目生產(chǎn)，未征得甲方同意而導(dǎo)致的一切后果由乙方承擔(dān)。二、加工合同的具體項目：1 型體或款號：2 甲方制令號：3 顏色：4 總雙數(shù)：5 加工單價：6 甲方材料備齊日：7 交貨完成日：8 付款方式：9 送貨方式：10 其它：三、其它事項：1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2、自雙方簽字蓋章后即生效，具法律依據(jù)。3、其它未盡事宜雙方另行補充（雙方經(jīng)辦人簽認(rèn)）。四、甲、乙雙方簽字蓋章欄：甲方（委托方）： 乙

29、方（承制方）：經(jīng)辦人簽字： 經(jīng)辦人簽字：上級主管確認(rèn)： 上級主管確認(rèn)：蓋 章： 蓋 章：簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日 加工合同 篇8 甲方(委托方)：_乙方(受托方)：_甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“_”事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方責(zé)任：1甲方負(fù)責(zé)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。2甲方負(fù)責(zé)提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等。3甲方負(fù)責(zé)提供（除化驗用試劑外）委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。4對生產(chǎn)的前三批，甲方應(yīng)對乙方的生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。5甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督

30、；定期對產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢驗。6生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時，甲方有協(xié)助的義務(wù)。7甲方承擔(dān)最終產(chǎn)品的批準(zhǔn)放行責(zé)任。負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品進(jìn)行穩(wěn)定性留樣。8甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。二、乙方責(zé)任：1乙方負(fù)責(zé)按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)淮，提供合格的產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。2乙方負(fù)責(zé)產(chǎn)品取樣及全程檢驗。3乙方應(yīng)當(dāng)按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。4乙方對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件，負(fù)保密的義務(wù)。5乙方應(yīng)允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。6未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。7乙方應(yīng)按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn)，按時供給甲方產(chǎn)品。三、加工

31、量、加工費用及付款方式：1每次加工量_2加工費用：產(chǎn)品名稱規(guī)格加工費成品率（%）_元/片（含稅）3根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結(jié)算上一個月的加工費用，乙方開據(jù)正式發(fā)票。四、風(fēng)險：在本協(xié)議規(guī)定的相應(yīng)履行期限內(nèi)，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。五、其它：1規(guī)定提貨結(jié)算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi)，甲方應(yīng)結(jié)清所有加工費。2在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。3加工過程中發(fā)生糾紛時，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。4本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。5本合同正本

32、一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。六、適用法律：中華人民共和國法律為本合同的適用法律。甲方：_乙方：_法定代表人或委托人：_法定代表人或委托人：_年_月_日_年_月_日 加工合同 篇9 合同編號：_承攬人：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_定作人：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱

33、型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔(dān)第六條圖紙?zhí)峁┏袛埲税l(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在_日內(nèi)向定作人提出書面異議

34、。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_日內(nèi)答復(fù)第七條轉(zhuǎn)包1定作人（是否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_。2承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。4承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第八條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：_，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。第九條變更的損失定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十條協(xié)助1承攬

35、工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：_。2定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十二條保管承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十三條加工費結(jié)算辦法與時間_。第十四條付款定作人應(yīng)于_年_月_日前向承攬人交付定金_元；定作人應(yīng)于_年_月_日前向承攬人交付預(yù)付款_元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

36、承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是否）可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：1定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。2合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；3雙方通過書面協(xié)議解除本合同；4因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；5在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；6當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；第十七條質(zhì)量保證承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_。其保證

37、質(zhì)量的前提條件為：_。第十八條違約責(zé)任1承攬人的違約責(zé)任（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。（5

38、）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_的違約金。（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。2定作人的違約責(zé)任（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_的違約金。（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

39、（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（6）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。第十九條聲明及保證承攬人：1承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：1定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知1根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2各方通訊地址如下：_。3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，