標(biāo)識標(biāo)牌等制作安裝合同

1、標(biāo)識標(biāo)牌等制作安裝合同 標(biāo)識標(biāo)牌等制作安裝合同 甲方加工方： 乙方承攬方： 依照中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就標(biāo)識、標(biāo)牌制作、安裝事項協(xié)商一致，訂立本合同。第一條標(biāo)識制作概況 1.1 標(biāo)識制作名稱： 標(biāo)識標(biāo)牌制定、制作、安裝標(biāo)識制作。 1.2 標(biāo)識制作地點： 。第二條標(biāo)識制作承包范圍 2.1 本標(biāo)識制作承包范圍包括但不限于以下內(nèi)容： 1承攬方負(fù)責(zé)按照加工方確認(rèn)的制定圖紙制作并安裝標(biāo)識標(biāo)牌，具體位置由甲乙方現(xiàn)場確定； 2一切為正常完成施工所必須的雜項和勞務(wù)，無論是否明確列示于合同文件之中。第三條合同工期 3.1 計劃開工日期： 年 月 日，

2、以加工方書面通知的開工日期為準(zhǔn)。 3.2 計劃完工日期： 年 月 日，以及經(jīng)承攬方書面同意的延長期限。 3.3 合同工期： 個工作日。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 4.1 按照國家及 市現(xiàn)行的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗收規(guī)范執(zhí)行，達(dá)到合格等級。 4.2 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：全部材料使用國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范材料。第五條合同價款及付款方式 5.1 合同總價款： 元整小寫：￥ 元整。 備注：本合同為固定總價合同，固定總價組成詳見附件一：標(biāo)識制作量清單。 5.2 付款方式： 1驗收完成后 日內(nèi)，加工方支付合同結(jié)算總價款的 %，即￥ 元整； 2標(biāo)識制作總價款的 %作為質(zhì)量確保金以下簡稱“質(zhì)保金，加工方在質(zhì)保期本合同規(guī)定為 年滿

3、以后的 日內(nèi)，向承攬方一次性付清，質(zhì)保金不計任何利息。如在質(zhì)保期內(nèi)存在質(zhì)量問題必須要修理或改換的，而承攬方未能及時響應(yīng)的，直接扣除質(zhì)保金支付，不夠以彌補(bǔ)加工方損失的，由承攬方補(bǔ)足。 5.3 加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款。第六條組成合同的文件 6.1 組成本合同的文件包括： 1合同協(xié)議書； 2標(biāo)識制作量清單A4×1P。第七條 標(biāo)識制作的實施 7.1承攬方在標(biāo)識制作實施過程中不得使用非國家標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備或使用不符合質(zhì)量要求的材料、設(shè)備，如有使用，承攬方應(yīng)按照加工方的要求馬上改換，并且發(fā)生的材料和設(shè)備的費用由加工方在合同總價款中扣除，不予支付，如因此對標(biāo)識制作

4、實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負(fù)責(zé)。 7.2承攬方向加工方承諾按照經(jīng)加工方確認(rèn)過的制定圖紙進(jìn)行制作和安裝施工。按照約定日期完工，并承當(dāng)標(biāo)識制作質(zhì)量確保責(zé)任。且未通過加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標(biāo)識制作向任何第三方轉(zhuǎn)包或者全部分包。在標(biāo)識制作實施、完工及修補(bǔ)質(zhì)量缺陷的過程中，承攬方應(yīng)當(dāng)遵守所有適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)，遵守安全施工的規(guī)定；應(yīng)當(dāng)采用必要和適當(dāng)?shù)拇胧?，堅持現(xiàn)場和標(biāo)識制作的井然有序和安全可靠，以免發(fā)生安全事故，并承當(dāng)因自身安全措施不當(dāng)所造成事故的責(zé)任和費用；設(shè)置必要的防護(hù)與警示牌，確保鄰近地區(qū)人員和財物的安全；配備必要的安全生產(chǎn)和勞作保護(hù)措施，強(qiáng)化對施工人員的安

5、全教育。承攬方負(fù)責(zé)對施工過程中的人員和財物的安全負(fù)責(zé)，如果在標(biāo)識制作實施、完工及修補(bǔ)質(zhì)量缺陷的過程中，出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致的人員損傷、財產(chǎn)損失，由承攬方負(fù)責(zé)出面解決并承當(dāng)全部的賠償責(zé)任，如造成標(biāo)識制作工期延誤的，承攬方并應(yīng)承當(dāng)逾期交付標(biāo)識制作的違約責(zé)任。 7.3承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制定要求執(zhí)行安裝標(biāo)識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結(jié)果說明，材料、制定或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權(quán)拒收此材料、制定或工藝，承攬方應(yīng)當(dāng)馬上修復(fù)上述缺陷并確保其符合合同文件的約定。 7.4 承攬方應(yīng)確保標(biāo)識制作質(zhì)量達(dá)到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定

6、標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。如實施的標(biāo)識制作達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應(yīng)在加工方要求的時間內(nèi)完成并承當(dāng)返工費用，工期不予順延。 7.5承攬方在標(biāo)識制作實施完畢后，加工方 日內(nèi)安排與承攬方共同進(jìn)行標(biāo)識制作驗收。如驗收不合格的，承攬方應(yīng)在加工方要求的時限內(nèi)完成修復(fù)工作，并承當(dāng)逾期交付的違約責(zé)任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應(yīng)賠償。 7.6承攬方負(fù)責(zé)實施的標(biāo)識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方關(guān)于項目標(biāo)識制作的質(zhì)量確保責(zé)任。承攬方確保交付的標(biāo)識制作符合標(biāo)識制作所要求的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)識制作出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承當(dāng)全部責(zé)任。如因

7、承攬方實施的標(biāo)識制作質(zhì)量不合格導(dǎo)致安全事故，關(guān)于所造成的人身、財產(chǎn)損失，承攬方應(yīng)承當(dāng)全部的賠償責(zé)任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標(biāo)識制作而遭受任何損失的，承攬方應(yīng)向加工方進(jìn)行賠償使加工方免遭損失。 7.7如承攬方和加工方對實施的標(biāo)識制作質(zhì)量有爭議的，雙方共同委托一家質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，如果鑒定結(jié)論認(rèn)定承攬方實施的標(biāo)識制作存在質(zhì)量問題或者不能達(dá)到本合同約定標(biāo)準(zhǔn)，則鑒定費用由承攬方承當(dāng)，否則鑒定費用由雙方分擔(dān)。 7.8標(biāo)識制定元素由加工方提供，如涉及工業(yè)產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、使用權(quán)、肖像權(quán)等相關(guān)法律問題其責(zé)任由加工方承當(dāng)，承攬方不當(dāng)使用的除外。在標(biāo)識制作安裝完成之后，承攬方應(yīng)將加工方提供的資

8、料全部返還加工方，不得留存任何形式的復(fù)本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內(nèi)容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標(biāo)識，其知識產(chǎn)權(quán)以及畫面載體的所有權(quán)歸屬于加工方所有。 7.9承攬方確保其具備完成本合同項下工作內(nèi)容包括但不限于標(biāo)識制作、安裝等的資質(zhì)和條件。第八條不可抗力 不可抗力定義：指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國際或國內(nèi)運輸中斷、流行病、罷工，以及依據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。 不可抗力的后果： 1.如果

9、發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。 2.宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方，并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證實不可抗力發(fā)生及其繼續(xù)時間的足夠證據(jù)。 3.如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)馬上互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。 4.金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。 5.遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。第九條違約責(zé)任 9.1如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標(biāo)識制作實施，每遲延一天，應(yīng)向加工方支付本合同總價款千分之 三 的違約金。逾期超過15天的，加工方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承當(dāng)合同總價 20 %違約責(zé)任。 9.2本合同約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應(yīng)按逾期金額的0.05%向收款方支付違約金，同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。 逾期超過 30天的，收款方有權(quán)解除合同，并要求付款方承當(dāng)違約責(zé)任。第十條爭議的解決方法 在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發(fā)生爭議時，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決。第十一條合同生效 本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜，必須經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充