承攬合同范本15篇

承攬合同范本15篇承攬合同范本15篇

隨著廣闊人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是削減和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是我收集整理的承攬合同范本，歡迎閱讀與保藏。

承攬合同范本1甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項(xiàng)目：____________________________________。

工程價(jià)款及付款方式：

1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供給，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供給材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每日應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每日支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點(diǎn)：地點(diǎn)：

電話：電話：

年月日年月日

承攬合同范本2甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律，遵循公平、自愿、公平和誠懇信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成全都，訂立本合同。

一、工程范圍：

1、工程名稱：

2、地址：

3、工程要求：符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

D、固化時(shí)間：1—15秒。

E、施工平整度：5-7MM。

F、抗壓強(qiáng)度：0.17—0.2MPA/CM2.

G、閉孔率:≥90%

二、施式要求：

1、乙方嚴(yán)格根據(jù)甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。

2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。

4、包裝（桶）歸乙方回收。

三、工程造價(jià)及結(jié)算方式：

1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/M3=170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。

2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

四、工期；

1、每日施工量約：30—40M3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

五、工程質(zhì)量保修及期限

1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。

2、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。

六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

承攬合同范本3委托方(甲方)

承攬方(乙方)

依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。

第一條、制作承攬內(nèi)容

1.1項(xiàng)目：

1.2項(xiàng)目內(nèi)容：

1.3工期要求：

1.4其他要求：

第二條、制作費(fèi)用

2.1費(fèi)用明細(xì)：乙方根據(jù)甲方標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)項(xiàng)目制作及安裝要求，待甲方驗(yàn)收合格后，按項(xiàng)目結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。

第三條雙方約定的其他事項(xiàng)

3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系，甲方無義務(wù)為乙方提供任何平安責(zé)任保險(xiǎn)及福利。

3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時(shí)，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè)乙方需做好相關(guān)平安措施，以確保人身平安。

3.3合同期間，乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項(xiàng)目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施，乙方必須按時(shí)進(jìn)行平安檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費(fèi)用，乙方自行承擔(dān)乙方及乙方雇傭的臨時(shí)工、民工或勞務(wù)協(xié)，在各項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，平安責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。

3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

承攬合同范本4定作方：_______(簡稱甲方)

承攬方：_______(簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商全都，訂立下列條款，共同信守。

品名或項(xiàng)目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金(元)

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：

4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

5.結(jié)算方式：

6.違約責(zé)任：除不行抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)

任。

(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作

物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠

償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部

分價(jià)款總值___%的違約金不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

分酬金____%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都

可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理

局所存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12.本合同簽訂日期：____年__月__日

定作方：_____承攬方：_____

法定代表人：_____法定代表人：____

開戶銀行：______開戶銀行：_____

帳號：_______帳號：_______

____年__月__日

承攬合同范本5認(rèn)立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元（即總價(jià)款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價(jià)款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

（如：.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和打算工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實(shí)行樂觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得任意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

年月日訂

承攬加工合同（二）

現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項(xiàng)目

1、工程名稱_____________________________________________

2、工程地點(diǎn)_____________________________________________

3、工程范圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天。（不行抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（全部加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）

三、質(zhì)量要嚴(yán)格根據(jù)圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。

四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。

五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金_______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià)_______________％。

3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。

4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。

七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、平安生產(chǎn)乙方必須專心貫徹有關(guān)平安施工的規(guī)章制度，聽從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。

九、驗(yàn)收：

甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程任意處理。

十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得任意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。

乙方必須根據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提前根據(jù)同等嘉獎。

十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟。

十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

（本合同全部來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章）乙方：（章）

電話：電話：

電子郵箱：電子郵箱：

開戶行：開戶行：

________年______月_____日

承攬合同范本6甲方：__汽車有限公司住宅地：法定代表人：電話：

乙方：住宅地：法定代表人：電話：

鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)閱歷。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一、合作項(xiàng)目標(biāo)的：維修售后服務(wù)。

二、合作時(shí)間及地址：年月日至年月日。

地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實(shí)物折價(jià)人民幣萬元及現(xiàn)金人民幣萬共萬元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià)萬及現(xiàn)金萬共出資萬元作為投資。

雙方約定：

①雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。

②設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營

汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項(xiàng)目經(jīng)營收入扣除成本（場租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費(fèi)用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。

六、合作項(xiàng)目經(jīng)營場地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場地費(fèi)為萬元，合作項(xiàng)目專用帳戶須分?jǐn)偧追綀龅刭M(fèi)每年萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度開頭，合作項(xiàng)目按每年萬元分?jǐn)倛龅刭M(fèi)，于每年月日前入帳。

七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。詳細(xì)折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

八、雙方責(zé)任：

（一）、甲方：

①繼續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險(xiǎn)、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。

②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

（二）、乙方：

①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。

②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

③開發(fā)客戶并介紹給甲方。

九、特殊約定：

①原__汽車場地系為爭取"4s"品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參加權(quán)。

②在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)（除外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。

③自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。

④雙方協(xié)商全都，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

⑤根據(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開新店，乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。

十、違約責(zé)任：①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。

②任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方全部。

③任何一方無正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。

十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：代理人：

承攬合同范本7甲方(定做人)：簽訂日期：

簽訂地點(diǎn)：

乙方(承攬人)：合同編號：

甲、乙雙方在公平自愿，協(xié)商全都的基礎(chǔ)上，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、產(chǎn)品及相關(guān)說明

二、定作物的質(zhì)量

1、雙方按樣品生產(chǎn)，應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內(nèi)，乙方對定作物負(fù)有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。

三、技術(shù)資料與圖紙

1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)隱秘，均負(fù)有保密義務(wù)。

四、定作物的交付與運(yùn)輸

1、乙方的交貨期限為天，自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起，預(yù)付款為合同總金額的30%。

2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。

五、定作物的驗(yàn)收

1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。

2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項(xiàng)。

3、余款10%為質(zhì)保金，自設(shè)備驗(yàn)收合格之日起滿12個(gè)月時(shí)付清。

六、違約責(zé)任

1、乙方負(fù)有準(zhǔn)時(shí)交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。

2、甲方負(fù)有準(zhǔn)時(shí)接收貨物與付款的義務(wù)。

3、雙方均應(yīng)恪守履約，若乙方違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、交通費(fèi)、取證費(fèi)等。

七、爭議解決

本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照執(zhí)行。

甲方:乙方：

地址:地址：

開戶行：開戶行

賬號:賬號：

電話：電話：

簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

簽約日期：簽約日期：

承攬合同范本8簽定日期：_______年____月____日

定作方（甲方）：______________

電話：________________________

承攬方（乙方）：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)格履行。

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單價(jià)

金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格

單位

數(shù)量

日期

成品單位耗用量

1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。

2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

承攬合同范本9發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：

承包單位(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方本著公平互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時(shí)代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》、《建筑工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及其相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本工程的實(shí)際情況，遵循公平、自愿、公平和誠懇信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商全都，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質(zhì)

1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時(shí)，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗(yàn)。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內(nèi)，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應(yīng)在變更之日起五個(gè)工作日內(nèi)向甲方交驗(yàn)變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。

4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實(shí)性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應(yīng)根據(jù)本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)甲方有權(quán)拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時(shí)代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運(yùn)工程

2、工程地點(diǎn)：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內(nèi)容

施工圖所示范圍內(nèi)放線，標(biāo)高掌握，勞動力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開挖、運(yùn)輸(含淤泥)及所需機(jī)械設(shè)施設(shè)備，地表清障(青苗費(fèi))，場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的平安防護(hù)隔離設(shè)施，工程資料的編制，現(xiàn)場的平安文明施工措施，土石方開挖、運(yùn)輸施工臨時(shí)道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設(shè)備、設(shè)施，臨時(shí)用水用電，為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調(diào)，開挖土石方及臨時(shí)道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

注：施工臨時(shí)道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20xx年月日竣工日期：20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天懲罰。

五、合同價(jià)款

本合同采納單價(jià)包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)(含機(jī)械設(shè)備等的進(jìn)、出場費(fèi))、管理費(fèi)、行管罰款、保險(xiǎn)費(fèi)(含第三者責(zé)任險(xiǎn))、交驗(yàn)前成品保護(hù)費(fèi)、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費(fèi)等全部費(fèi)用組成，如挖土過程中有淤泥其單價(jià)為：23.5元/m無淤泥其單價(jià)為：23.00元/m。

1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

2、如需加班施工所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

3、工程方量按實(shí)際收方結(jié)算。

六、工程結(jié)算

1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價(jià)款報(bào)甲方審核，甲方審核確認(rèn)后支付已完工程價(jià)款的70%

2、工程完工驗(yàn)收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實(shí)際收方工程量辦理結(jié)算，結(jié)算完畢，移交結(jié)算資料后，一次性付至結(jié)算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗(yàn)收合格后兩個(gè)月內(nèi)付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時(shí)須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求

本工程嚴(yán)格根據(jù)國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等進(jìn)行施工和驗(yàn)收。同時(shí)，本合同約定：

1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗(yàn)收標(biāo)高與設(shè)計(jì)標(biāo)高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機(jī)夯實(shí)(如需做護(hù)壁噴錨等由甲方負(fù)責(zé)，乙方協(xié)作)。如驗(yàn)收不合格，所產(chǎn)生的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

2、進(jìn)場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、平安文明施工方案、施工保險(xiǎn)費(fèi)(含第三者責(zé)任險(xiǎn))交繳憑據(jù)及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。

3、施工期間邊坡如需掩蓋材料由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)施工及其人工費(fèi)。

4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。

八、平安施工

乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)平安施工規(guī)范進(jìn)行施工，實(shí)行嚴(yán)格有效的平安防護(hù)措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切平安事故，均由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計(jì)算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時(shí)工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時(shí)一并支付)。

十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結(jié)算按已完工程量的60%計(jì)算。

十一、違約責(zé)任

本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包，若甲方核實(shí)乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔(dān)該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場拖延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗(yàn)結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同范本10發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）

承攬方:________（以下簡稱乙方），住，身份證號

乙方承攬甲方________工程,根據(jù)本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方公平自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內(nèi)容：

１、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；

２、避雷接地；

３、五金配件安裝于協(xié)作調(diào)試；

二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算：

安裝人工單價(jià)為：空調(diào)：元／臺，熱水器：元／臺，本價(jià)格為包干價(jià)。

結(jié)算方式為月結(jié)。

三、質(zhì)量要求

１、乙方須嚴(yán)格根據(jù)本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。

２、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的平安及對第三人造成的侵害負(fù)全責(zé)；

2、甲方為乙方購買意外損害險(xiǎn)；

３、乙方凌空作業(yè)須系上平安帶，

４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。

５、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯(lián)系電話：__________________

聯(lián)系電話：__________________

簽約時(shí)間：20xx年xx月xx

承攬合同范本11甲方(裝修方):

乙方(承攬方):

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：

一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，甲方根據(jù)國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對甲方提供詢問、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。

二：裝飾施工地點(diǎn)：

1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自XXX年XXX月XXX日開工，至XXX年XXX月XXX日竣工，工期XX天。

三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對平安事故承擔(dān)全面責(zé)任，假如在施

工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費(fèi)用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)實(shí)行必要的平安防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的平安，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財(cái)產(chǎn)生命健康平安等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。

四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須根據(jù)甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

五：乙方根據(jù)圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場價(jià)格分別議定和支付。

六：乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對比)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七：為施工便利，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。

八：驗(yàn)收：

1、甲、乙雙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收

2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等，防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞，以及便于維修

3、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

九：其它：

1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商全都后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管

不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

十：衛(wèi)生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)部門指定的位臵、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品

十一：保修

1.工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

2.在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

十二：違約責(zé)任：甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

十三：附則

1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2.乙方對甲方選購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，

應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

3.乙方供給的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。

4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金若因此造成其他損失的，違約方也應(yīng)予以賠償。

十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

年月日：

承攬合同范本12定作人：_______________(以下簡稱甲方)

共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)

甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同：

一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng)，乙方工序?yàn)椋呵逑赐鈮?、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù)，不受甲方的指揮管理,不得浪費(fèi)甲方提供的材料

二、工程價(jià)款：乙方根據(jù)甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付酬勞單價(jià)為19.00元/㎡，按乙方粉刷實(shí)際面積結(jié)算

三、工期：施工期間不得影響四周居民正常生活及工作，確保15天內(nèi)完工，若遇雨雪天及不行抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期執(zhí)行順延

四、質(zhì)量：應(yīng)符合國家優(yōu)良工程有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

五、平安：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業(yè)人員持證施工，若發(fā)生事故，乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)連帶責(zé)任

六、付款方式：甲方驗(yàn)收合格后七日內(nèi)一次性付清

七、未盡事宜，雙方協(xié)商后補(bǔ)充，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議

八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

承攬合同范本13簽訂日期：________

經(jīng)甲乙--雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計(jì)人民幣(大寫)

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________

2.交貨(運(yùn)輸)方法及地點(diǎn)：________

3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收方法：_________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________

5.結(jié)算方法及期限：_____________

6.原材料供給方法：____________

7.其他：_______________

違約責(zé)任：

第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)執(zhí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的.損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

(7)其他：____________

本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方：______乙方：________

法定代表人：_______法定代表人：_____

電話：________電話：_______

地址：________地址：_______

開戶銀行：______開戶銀行：_____

帳號：________帳號：_______

承攬合同范本14需方（以下簡稱甲方）：

供方（以下簡稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著公平互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務(wù)，全都簽定本合同，以期共同遵守。

1.合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、質(zhì)量、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)（詳見專有條款內(nèi)約定）。

2.合同價(jià)款

2.1合同總價(jià)款:詳見專用條款約定（含稅）。

3.質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1以最終確認(rèn)的樣品實(shí)物為準(zhǔn)。

3.2如有補(bǔ)充要求，以簽章的書面文件為準(zhǔn)。

4.交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式

4.1交貨時(shí)間：按甲方指定時(shí)間交貨，以書面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)（詳見專用條款約定）。

4.2交貨地點(diǎn)：甲方指定地點(diǎn)，以書面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)（詳見專用條款約定）。

4.3運(yùn)輸方式：汽運(yùn)（詳見專用條款約定）。

4.4運(yùn)輸、裝卸由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4.5運(yùn)輸途中設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

5.包裝要求

5.1根據(jù)乙方常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)。

5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。

6.安裝擺放

6.1乙方交貨之日起天內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝并擺放到位交付使用。

6.3乙方安裝人員差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等均由乙方自行承擔(dān)。

6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的設(shè)備供電等其他滿足安裝必要的配套服務(wù)。

7.驗(yàn)收及異議期

7.1驗(yàn)收方法：以本合同第3條進(jìn)行驗(yàn)收。

7.2乙方應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收之日前2天通知甲方驗(yàn)收?；蚣追綉?yīng)安排人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗(yàn)收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗(yàn)收合格依據(jù)。

7.3異議期為合同標(biāo)的安裝擺放完成之日起3天。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗(yàn)收手續(xù)，都被視為默認(rèn)產(chǎn)品驗(yàn)收合格。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承擔(dān)質(zhì)量保修義務(wù)。

8.付款方式及期限

8.1付款方式

①合同簽訂后，甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。

②合同標(biāo)的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。

8.2上述款項(xiàng)采納銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方以下帳戶：

戶名：

開戶行：

賬號：

甲方：

乙方：

承攬合同范本15定作人：（填寫全稱）

承攬人：（填寫全稱）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商全都，訂立本合同。

第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）

1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不行用其簡稱或俗名代替）

1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物詳細(xì)的規(guī)格型號）

1.3數(shù)量：（詳細(xì)寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）

1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第二條合同價(jià)款

2.1合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3付款時(shí)間：（寫明年、月、日）

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必必要寫全稱）

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、削減價(jià)款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

材料名稱

規(guī)格型號

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(jià)（元）

總金額

（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）

4.3定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可詳細(xì)化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并準(zhǔn)時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）

6.2驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫明詳細(xì)時(shí)間年、月、日）

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時(shí)間：（寫明年、月、日）

7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不行省略）

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時(shí)