2024年標準電力施工合同（二篇）

第4頁共4頁2024年標準電力施工合同發(fā)包人（全稱）承包人（全稱）依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》一、工程概況1、工程名稱：2、建設地點：3、工程內(nèi)容：㈠10kV高壓供電線路。㈡2臺630kVA變壓器安裝。㈢400伏低壓供電線路。4、承包方式：本工程采用總價包干的方式承包二、合同工期開工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期總?cè)諝v天數(shù)30天。三、工程質(zhì)量標準達到國家現(xiàn)行的有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準，滿足施工圖設計四、合同價款本工程采用總價包干的方式承包，即包干價為：萬元，大寫：（含主體工程費、設計費等內(nèi)容）。五工程款的撥付與結算1、本合同簽訂后，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工后，在甲方及相關部門驗收合格后，一年內(nèi)付清工程余款。2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保修金無論在何種情況下均不計算利息。六、工程驗收工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質(zhì)檢部門，電力質(zhì)檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格后，發(fā)包人辦理完相關手續(xù)。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未合格的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的任何問題，由發(fā)包人承擔一切責任。七、不可抗力因不可抗力事件導致的費用增加雙方協(xié)商解決，延誤的工期相應順延。八、工程質(zhì)量保修1、本工程整體保修期為____年（按國家有關保修條款執(zhí)行），自竣工驗收合格之日起計算。2、保修期內(nèi)凡屬設備質(zhì)量、安裝質(zhì)量等非建設單位人為因素造3、若甲方在不違反操作的情況下出現(xiàn)的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規(guī)范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。4、如乙方違反其保修承諾或質(zhì)量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。九、雙方責任（一）甲方違約責任（1）甲方嚴格遵守合同規(guī)定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。（2）甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。（3）甲方不得無故解除合同，若未經(jīng)乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。（二）乙方違約責任1、乙方未經(jīng)甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。3、因乙方原因?qū)е卤竟こ滩荒馨磿r正常供電，乙方承擔全部違約責任。4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規(guī)定的材料施工，若未經(jīng)甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。十、合同爭議解決1、雙方隨時協(xié)商解決有關施工中發(fā)生的具體事宜，共同履行本合同各項規(guī)定。2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力，但不得與本合同想抵觸。3、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不稱的依法向人民法院起訴。4、合同訂立地點：榕江縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設局，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門。發(fā)包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：____________________委托代理人：____________________工地代表：項目經(jīng)理：電話：_____傳真：_____郵政編碼：_____開戶銀行：__________帳號：_____合同訂立時間：電話：_____傳真：_____郵政編碼：_____開戶銀行：__________帳號：____年____月____日鑒（公）證意見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機關（蓋章）____年____月____日2024年標準電力施工合同（二）合同編號：[合同編號]甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擬承包某電力工程項目，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守以下條款。第一條合同目的1.1本合同的目的是確立雙方在電力工程施工過程中的權利和義務，明確項目范圍、質(zhì)量標準、進度要求以及支付條件等事項。第二條合同內(nèi)容2.1合同附件包括以下文件：(1)《電力工程施工圖紙》：詳細規(guī)定了電力工程的布置和設計要求；(2)《電力工程施工方案》：詳細規(guī)定了電力工程的施工方法和安全措施等；(3)《電力工程驗收標準》：規(guī)定了電力工程完成驗收的標準和要求；(4)《電力工程付款進度表》：規(guī)定了項目付款進度以及付款條件等；(5)其他相關協(xié)議和文件。2.2甲方應向乙方提供上述文件的最新版本，并通知乙方有關變更事項。第三條工程范圍3.1甲方委托乙方承攬的電力工程項目為：[具體項目名稱]，具體范圍包括但不限于：[具體范圍描述]。3.2乙方應按照合同附件的要求進行施工，并保證項目的質(zhì)量、安全和進度。3.3如因甲方原因需要變更工程范圍或增加工程數(shù)量，應經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議并辦理相關手續(xù)。第四條工程進度和質(zhì)量4.1乙方應按照合同附件的工程進度要求和質(zhì)量標準進行施工，并保證工程的質(zhì)量和進度。4.2若乙方無法按時完成施工或無法滿足質(zhì)量要求，乙方須承擔相應的賠償責任，并按甲方要求采取補救措施。第五條工程報驗和驗收5.1工程報驗：乙方完成一項施工任務后，應向甲方報驗，并提供相關的驗收材料和報驗表。5.2工程驗收：甲方接到乙方的工程報驗后，應及時組織驗收，并按照《電力工程驗收標準》的要求進行驗收。5.3工程驗收合格后，甲方應及時支付相應的工程款項。如工程驗收不合格，乙方應按要求進行整改或補救。第六條付款方式和進度6.1甲方應根據(jù)合同約定的付款進度和付款條件，及時支付相應的工程款項。6.2乙方應提供相應的發(fā)票和資金收款憑證，并向甲方提供相應的工程進度報告和財務報表。6.3若甲方未按時支付工程款項，乙方有權要求支付逾期款項以及賠償相應的利息和損失。第七條風險責任7.1在工程施工過程中，如因乙方的過錯導致人員傷亡、設備損壞等事件發(fā)生，乙方應承擔相應的責任，并賠償甲方的損失。7.2在工程施工過程中，如因甲方的過錯導致人員傷亡、設備損壞等事件發(fā)生，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方的損失。第八條保密協(xié)議8.1雙方應對本合同所涉及的商業(yè)秘密和技術資料保密，未經(jīng)對方書面許可，任何一方不得向第三方泄露。8.2雙方應維護對方的商業(yè)聲譽和形象，不得通過虛假宣傳等方式損害對方的利益。第九條爭議解決9.1本合同的解釋和爭議解決適用中華人民共和國的法律法規(guī)。9.2如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無果，雙方同意將爭議提交至有管轄權的人民法院解決。第十條合同生效與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至項目竣工并經(jīng)驗收驗收合格后終止。10.2如因不可抗力等不可預見因素導致項目無法完成或繼續(xù)施